今天是,欢迎光临本站

诉讼(仲裁)案例

张xx诉河南广宇建设集团有限公司、肥东县xx镇人民政府建设工程施工合同纠纷

文字:[大][中][小] 2021-05-11     浏览次数:367    
张xx以河南广宇建设集团有限公司名义与肥东县xx镇人民政府签订建设工程施工合同,双方在合同中约定,由河南广宇建设集团有限公司承建肥东县xx人民政府发包的星光圩水利设施工程,双方另就工期、施工条件等均做出了约定。张xx按照约定施工,后因该项目因政府政策原因,导致多个工作面停工、窝工,双方就此协商未果。张xx委托本律师团队介入后,经多方取证,在诉讼后向法院提出申请工程量价款鉴定,并对停工、窝工损失申请鉴定,后一审支持鉴定机构作出的该停工、窝工损失共计100万左右。一审判决后,双方均未上诉,被告方主动履行了判决确定的付款义务。
返回上一步
打印此页
139 5600 9602
浏览手机站